国产传媒高清大全一二 工程欠款起诉书范文版本

开工日期定为______年______月______日;竣工日期定为______年______月______日。合同签定后，乙方按时将设备机具等运进工地，但甲方因工地、图纸等原因没有同有关单位交涉好，直到______年______月______日乙方才正式开工。三幢楼均经 ______市建筑工程质童监督站校验合格交付被告使用。甲方应依合同书之规定与乙方结清工程款，但至今甲方仍拖欠乙方工程款21793.06元。因甲方一再拖欠乙方工程款，致使乙方工人工资长期不能支付，被迫于______年______月底撤离甲方工地。综上所述，甲方违反合同书的约定，单方面地推翻合同书规定的有关条款，无理拖欠乙方工程款给乙方造成了很大的经济损失。关于国产传媒高清大全一二 工程欠款起诉书范文版本的法律问题，大律网小编为大家整理了建筑工程律师相关的法律知识，希望能帮助大家。

一、工程欠款起诉书范本

起诉单位：（全称）：______市______县______建筑公司

企业性质：集体

经营范围：工业与民用建筑.

流动资金：169. 5万元

何时经何部门批准开业：______年______月份经______县基建局批准

地址：______县______乡______电话：______________________

开户银行：______工区历下办理处。帐号：__________________

法定代表人姓名：_________职务：_________

被告单位（全称）： ______市职工教育培训中心

地址：________市_______ -______路________号

事由：建筑安装工程承包合同拖欠工程款纠纷

事实和理由：

______年______月______日， ______县建筑工程总公司______公司（原告，以下简称乙方）同______市职工教育培训中心（被告，以下简称甲方）签订了《建筑安装工程合同》，标的是乙方为甲方修建教工宿舍楼两幢。承包方式是“议标形式，也工包材料”。承包额为495125. 74元。开工日期定为______年______月______日;竣工日期定为______年______月______日。合同签定后，乙方按时将设备机具等运进工地，但甲方因工地、图纸等原因没有同有关单位交涉好，直到______年______月______日乙方才正式开工。在长达一百七十七天之内，由于甲方的原因，造成乙方开进工地的70余名职工无活可干，机具设备长期双里无用，给乙方经济上造成损失达8059.73元。甲方虽然承担了25611.43元的误工费，但尚有57979. 30元到今有承担赔偿损失的责任。

两幢宿舍楼建筑安装工程竣工后：，于______年______月______日，乙方又同甲方签订教学楼工程的施工合同书（附原印件）。教学楼工程于______年______月______日完工。三幢楼均经 ______市建筑工程质童监督站校验合格交付被告使用。

工程结算书经甲、乙双方审定后，交______市建设银行校准定这杂，双方无任何争议。甲方应依合同书之规定与乙方结清工程款，但至今甲方仍拖欠乙方工程款21793.06元。

从______年元月开始，甲方要求乙方为其零建工程拖工。经多次协商达成协议，乙方又为甲方修建了汽车房、锅炉房、坝墙等多项零建工程。但价值174551. 87元的工租款至今不与乙方结算。因甲方一再拖欠乙方工程款，致使乙方工人工资长期不能支付，被迫于______年______月底撤离甲方工地。

为了收回甲方拖欠的工程款，乙方组织专人多次与甲方交涉。开始，甲方以工程资料不全为由予以推拖，乙方只得将自己的全部资料复印交给甲方。后来，甲方又以有关建材差价不合理为由拒绝支付原宿舍楼、教学楼所拖欠的工程款，并推而广之，拒绝审核乙方后期施工的全部零建工程的结算。

综上所述，甲方违反合同书的约定，单方面地推翻合同书规定的有关条款，无理拖欠乙方工程款给乙方造成了很大的经济损失。

诉讼请求：

责令甲方偿付工程款和赔楼乙方经济损失：

（一）付清宿舍楼、教学楼拖欠款21793.08元;

（二） 结算零建工程款：174551.87元减去甲方垫付的材料款66913.30元，应付给乙方工程款10768.57元;

（三）赔偿乙方的经济损失：______年至______年度拖欠款的滞纳金54595.88元;______年______月至______月设备闲置费57979.30元

以上三项合计，共242006.83元。

此致

______市______区人民法院

起诉单位：______县建筑工程总公司

__________公司（盖章）

_________年_________月________日

附：1.本状副本1份;

2.书证28件。

二、离婚诉讼律师费收取标准

因为离婚案件的处理对律师的经验要求特别高，而律师的从业年限也会影响到案件代理费的标准，故此文为一般的离婚律师收费标准且仅供参考（律师代理费主要是双方协商来确定）：

（一）执业律师代理参与案件的调解，诉讼，除每件收取3000-5000元的办案手续费外，还应按下列比例分段累计协商收费：争议标的另加收费比例。

1万元以下免收；

1--10万元（含10万元）标的额x（6%--9%）；

10--20万元（含20万元）（标的额-10万元）x（4%--8%）+（1--10万元部分收费）；

20--50万元（含50万元）（标的额-20万元）x（3%--6%）+（1--10万元部分收费）+（1--20万元部分收费）；

50--100万元（含100万元）（标的额-50万元）x（2.5%--5%）+（1--10万元部分收费）+（10--20万元部分收费）+（20--50万元部分收费）；

100--1000万元（含1000万元）（标的额-100万元）x（1%--2%）+（1--10万元部分收费）+（10--20万元部分收费）+（20--50万元部分收费）+（50--1，00万元部分收费）；

1000万元以上（标的额-1000万元）x（0.5%--1%）+（1--10万元部分收费）+（10--20万元部分收费）+（20--50万元部分收费）+（50--1，00万元部分收费）+（100--1000万元部分收费）；

曾办一审又办二审的案件可以减低收费。

（二）离婚案件诉讼费用的负担由双方当事人协商解决；协商不成的，由人民法院决定。

三、工程欠款纠纷起诉应提供的材料

工程欠款纠纷若起诉至法院，应提供材料具体如下：

(一)根据《民事诉讼法》第一百零九条规定：起诉应当向人民法院递交起诉状。并按照被告人数提出副本；只有书写起诉状确有困难的，才可以口头起诉，由人民法院将原告口头陈述记入笔录，并告知对方当事人。

(二)起诉状是原告向人民法院提出诉讼请求的书面依据。根据《民事诉讼法》第一百一十条规定，起诉状应当包括以下内容：

1、当事人的自然情况。包括当事人的姓名，性别，年龄，民族。职业、工作单位和住所。法人或者其他组织的名称。住所和法定代表人或者主要负责人的姓名、职务。这部分内容反映双方当事人的身份情况，使原、被告特定化。

2、诉讼请求和所根据的事实与理由，这部分是起诉状的主要内容。原告要在起诉状中写明具体的诉讼请求和提出这种请求所根据的事实与理由，包括法律关系存在的事实、发生纠纷的事实、提出诉讼请求的理由等。

(三)证据和证据来源、证人姓名和住所。

1、案件事实是否存在，需要证据证明。民事诉讼法规定了原告的举证。因此，原告在书写起诉状时，对提出的诉讼请求和提出这种请求的理由，都应该提供证据证明。

2、提供书证、物证的，应在递交起诉状时一并递交人民法院。提供证人证言的，应当写明证人的住址，便于人民法院调查核对。人民法院记录原告的口诉，必须逐一问清上述内容，记入笔录。